加工合同范本簡(jiǎn)單
加工合同范本簡(jiǎn)單篇1
甲方：
乙方：
第一條總則
一、雙方本著友好合作、平等互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本協(xié)議。
二、甲方以本協(xié)議為基準(zhǔn)，把協(xié)議規(guī)定的產(chǎn)品委托給乙方生產(chǎn)，乙方接受此委托，并保證將合格產(chǎn)品提供給甲方。
第二條本協(xié)議應(yīng)用范圍
一、本協(xié)議適用于根據(jù)此協(xié)議由雙方締結(jié)的、以書(shū)面形式確認(rèn)的，所有具體的委托加工訂貨單(見(jiàn)第三條)。
二、所有書(shū)面簽署的委托加工訂單，如有不明確、不詳盡之處，將按此協(xié)議相關(guān)條款執(zhí)行。
三、對(duì)此協(xié)議的任何追加、修改都需經(jīng)雙方以書(shū)面形式確認(rèn)后再列入此協(xié)議，與此協(xié)議具有同等約束力
第三條委托加工訂單
一、在每次生產(chǎn)前，甲方需開(kāi)立具體的委托加工訂單，其一般條款由本協(xié)議規(guī)定，補(bǔ)充條款在訂單中說(shuō)明，經(jīng)雙方確認(rèn)簽字蓋章后生效。
二、委托加工訂單的主要內(nèi)容為加工的貨物名稱、數(shù)量、以及具體的特定要求等，其經(jīng)雙方確認(rèn)簽字蓋章后，具有同本協(xié)議同等的法律效力。
三、委托加工訂單附屬本協(xié)議，符合本協(xié)議中的一般規(guī)定，為本協(xié)議不可缺少的附件。
第四條項(xiàng)目約定
一、甲方委托乙方加工生產(chǎn)之產(chǎn)品為出口液壓件等系列產(chǎn)品，乙方保證按甲乙雙方確定的委托加工訂單和甲方提供的圖紙要求進(jìn)行加工。
二、甲方負(fù)責(zé)制定所生產(chǎn)產(chǎn)品的圖紙文件、產(chǎn)品生產(chǎn)工藝要求等所需的一切資料，并對(duì)乙方技術(shù)人員作必要的技術(shù)支持。
三、甲方委托乙方加工的產(chǎn)品最終以甲方的量具和其它檢測(cè)設(shè)備經(jīng)甲方技術(shù)人員檢測(cè)的數(shù)據(jù)為檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)確定乙方所加工的產(chǎn)品是否合格。
四、乙方保證不向任何第三方公開(kāi)或透露甲方產(chǎn)品與乙方的關(guān)聯(lián)，保護(hù)甲方產(chǎn)品的獨(dú)立性，且不得將產(chǎn)品任何相關(guān)資料透露或轉(zhuǎn)予第三方，亦不可授權(quán)第三方代為加工。
五、乙方所加工生產(chǎn)甲方委托之產(chǎn)品，其產(chǎn)品技術(shù)所有權(quán)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、技術(shù)信息、商業(yè)信息、財(cái)務(wù)信息等所有權(quán)均屬甲方所有，乙方有保密義務(wù)，未經(jīng)甲方書(shū)面同意，乙方不得抄襲、修改或復(fù)制，不得留存技術(shù)資料、復(fù)制品，不得自行加工銷售予第三方，亦不得利用甲方產(chǎn)品技術(shù)自行進(jìn)行同類產(chǎn)品研發(fā)。
六、乙方加工所需要的車床、量具、刀具、夾具、檢驗(yàn)設(shè)備等其他設(shè)備均有乙方自己購(gòu)置，如需甲方代制作、代購(gòu)，乙方需按照甲方合理提出的價(jià)格等金額的`支付。甲方目前提供的車床從11月1日起終止。乙方加工所需的原材料有甲方提供，乙方加工后的副產(chǎn)物(鐵屑、鋁屑等)由乙方作為乙方成本計(jì)入利潤(rùn)進(jìn)行核算。
七、因產(chǎn)品檢測(cè)程序復(fù)雜，若乙方?jīng)]有條件提供檢測(cè)，可協(xié)商讓甲方提供設(shè)備和場(chǎng)地。乙方只安排員工到甲方提供的場(chǎng)地進(jìn)行檢測(cè)或進(jìn)行培訓(xùn)、指導(dǎo)。
第五條產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與責(zé)任
一、乙方所交付的加工好的產(chǎn)品，按甲方的品質(zhì)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，產(chǎn)品性能質(zhì)量應(yīng)與品質(zhì)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)相符(參見(jiàn)第四條之第三項(xiàng))。凡不能達(dá)到檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的，甲方有權(quán)要求乙方返修，到符合甲方驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為止。
二、對(duì)于報(bào)廢的產(chǎn)品數(shù)量每批、每種不同規(guī)格按報(bào)廢率進(jìn)行核算，超出的產(chǎn)品超出部分按甲方規(guī)定的相應(yīng)單價(jià)照價(jià)進(jìn)行賠償，未超出的無(wú)須賠償。每批、每種不同規(guī)格的產(chǎn)品，數(shù)量小于或等于20__件的，報(bào)廢率為3‰，數(shù)量大于20__件的，報(bào)廢率為2‰其它特殊加工產(chǎn)品，報(bào)廢率由甲乙雙方另行協(xié)商，并由甲乙雙方以書(shū)面形式簽字確認(rèn)。
三、若產(chǎn)品不良屬于甲方提供的材料造成，或是由于甲方設(shè)計(jì)原因，或提供資料有誤，則由甲方支付返修費(fèi)用，或由甲方自行返修。來(lái)料不良以一對(duì)一兌換。
第六條訂貨與供貨
一、交貨期：
乙方收到甲方提供的技術(shù)資料及原材料后，乙方應(yīng)及時(shí)安排生產(chǎn)，確保按甲方要求的交貨日期進(jìn)行交貨。
二、甲、乙雙方的訂貨單一經(jīng)簽署即不可取消，如需變更，要雙方協(xié)商一致。乙方必須按規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量要求向甲方供貨。
三、乙方對(duì)甲方提供的原材料做外觀、變形的檢查，不作其它檢查，不符合要求的或數(shù)量不足的，應(yīng)立即通知甲方，未提出異議即視為甲方提供了符合要求的原材料。
四、乙方應(yīng)妥善保管甲方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品，造成毀損、丟失的，應(yīng)當(dāng)支付相應(yīng)損失。
第七條勞動(dòng)報(bào)酬
一、甲、乙雙方的交易價(jià)格，按一下方式進(jìn)行結(jié)算：
其它特殊產(chǎn)品的價(jià)格，由甲乙雙方共同協(xié)商，并以書(shū)面形式簽字確認(rèn)。
二、付款方式：每月30號(hào)結(jié)算本月應(yīng)付金額。每月10號(hào)發(fā)放前第三個(gè)月工資。
若出現(xiàn)延誤，甲乙雙方共同協(xié)商。
第八條勞動(dòng)保護(hù)
一，乙方員工的各項(xiàng)事宜由乙方安排。
二，乙方在雇傭員工生產(chǎn)甲方委托加工的產(chǎn)品時(shí)，不論是何原因造成的工商事故或其它糾紛均由乙方負(fù)責(zé)，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。
第九條違約責(zé)任
一、以上條款甲、乙雙方必須遵守，凡違約者，按照本協(xié)議約定條款處罰，未盡之處，雙方另行協(xié)議處罰。
二、違約之處罰原則：違約者無(wú)條件賠償因違約給對(duì)方造成的直接及關(guān)聯(lián)損失。
第十條不可抗力因素之條款
一、因不可抗力因素：自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)、國(guó)家政策，以及其他不可抗力因素而造成的違約，雙方均不予以追究，相應(yīng)損失各方自負(fù)。
第十一條仲裁原則
一、協(xié)議包括訂購(gòu)單等有關(guān)附件在執(zhí)行期間，如發(fā)生爭(zhēng)議，雙方另行協(xié)商解決，協(xié)商未成，可由告訴方提請(qǐng)所在地仲裁委員會(huì)仲裁解決。
二、仲裁原則以本協(xié)議及其附件為依據(jù)，依約履行。
第十二條協(xié)議有效期
一、自雙方簽署之日起生效，本協(xié)議有效期為一年，若期間任何一方經(jīng)判定有違約行為，另一方有權(quán)終止本合同，并保留法律追述權(quán)。
第十三條其他
一、本協(xié)議如有未盡事宜，雙方可另行協(xié)商，在意見(jiàn)達(dá)成一致的基礎(chǔ)上進(jìn)行補(bǔ)充修改。
二、本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
甲方：乙方：代表：代表：
日期：日期：
加工合同范本簡(jiǎn)單篇2
發(fā)包方： (以下簡(jiǎn)稱甲方)
承包方： 身份證號(hào)碼 (以下簡(jiǎn)稱乙方)
為明確責(zé)任，保障雙方的權(quán)益，保證生產(chǎn)項(xiàng)目發(fā)、承包工作的順利進(jìn)行，根據(jù)本項(xiàng)目的具體情況，經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商一致，特訂立本合同。本合同是甲乙雙方真實(shí)意思的表示，雙方一致同意按合同條款執(zhí)行。
一、項(xiàng)目名稱：
二、項(xiàng)目地點(diǎn)：
三、承包范圍：
四、項(xiàng)目?jī)?nèi)容：下料、管材彎管、板材折彎、整體鉚拼、焊接、清理打磨、整形、組裝，屬承包范圍內(nèi)的原材料、在制品、產(chǎn)成品的轉(zhuǎn)運(yùn)等屬承包范圍內(nèi)的內(nèi)容。
五、承包方式
1、甲方發(fā)包形式為人工費(fèi)(勞務(wù)費(fèi))清包。
2、乙方承包范圍內(nèi)的項(xiàng)目實(shí)行包人工、包工期、包質(zhì)量、包安全、包保修等全部?jī)?nèi)容。
六、合同價(jià)款
最終以雙方實(shí)際審定的工時(shí)數(shù)和批量生產(chǎn)交貨臺(tái)數(shù)結(jié)算。工時(shí)單價(jià)為160元/日。整臺(tái)交付單價(jià) 元/臺(tái)。人工費(fèi)用包含乙方員工的工資、產(chǎn)品質(zhì)量返工費(fèi)、交通住宿、保險(xiǎn)、乙方的管理費(fèi)用等雙方所明確的費(fèi)用。
七、開(kāi)工日期及交付
開(kāi)工日期： 20_年月日，項(xiàng)目必須在20_年月日全部生產(chǎn)完畢并合格交付。乙方必須確實(shí)遵守規(guī)定的交貨期，若有延誤的情況以及因規(guī)格不合，質(zhì)量不良，致驗(yàn)收不合格而遭退貨時(shí)，乙方應(yīng)依下列辦法計(jì)算違約金付予甲方。
(一)過(guò)期2日內(nèi)，每逾1天，按未交部分總價(jià)的1%接受甲方處罰。
(二)繼續(xù)逾期3天以上至5天以內(nèi)者，按未交部分總價(jià)的2%接受甲方處罰。
(三)繼續(xù)逾期5天以上至10天以內(nèi)者，按未交部分總價(jià)的3%接受甲方處罰。
(四)繼續(xù)逾期10天以上，依違約論，不論未交部分?jǐn)?shù)量，違約金以5%的一倍計(jì)算。
八、付款方式
1、生產(chǎn)完成驗(yàn)收合格后，30日內(nèi)辦理結(jié)算，結(jié)算總承包價(jià)款的80%，結(jié)算完畢后15日內(nèi)，甲方支付剩余15%項(xiàng)目款(也可當(dāng)月驗(yàn)收合格后在下月與甲方給本公司員工發(fā)工資時(shí)同步支付)。
2、其余5%保修金，自項(xiàng)目結(jié)束驗(yàn)收合格之日起滿60日后10日內(nèi)付清。
3、生產(chǎn)期間原則上不發(fā)生人工費(fèi)用結(jié)算，但因乙方人員確因看病治療的費(fèi)用，可事先征得甲方公司總經(jīng)理同意方可結(jié)算。
九、項(xiàng)目質(zhì)量
乙方產(chǎn)品質(zhì)量必須達(dá)到公司規(guī)定的各項(xiàng)合格標(biāo)準(zhǔn)。乙方應(yīng)嚴(yán)格按設(shè)計(jì)圖紙、公司驗(yàn)收規(guī)范、公司生產(chǎn)計(jì)劃要求生產(chǎn)(不含試制產(chǎn)品)，否則由此產(chǎn)生的質(zhì)量問(wèn)題及責(zé)任損失由乙方全部承擔(dān)。通過(guò)驗(yàn)收的貨品在甲方再加工或交付客戶時(shí)，若發(fā)現(xiàn)有不良品時(shí)(明顯為甲方再加工后的磨損品除外)，則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
十、項(xiàng)目進(jìn)度
在生產(chǎn)中，乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方公司《生產(chǎn)用工計(jì)劃》派工生產(chǎn)，不得以任何理由要求多用工時(shí)，影響生產(chǎn)進(jìn)度。如非人為操作設(shè)備故障維修、停水停電、生產(chǎn)材料不按計(jì)劃到廠導(dǎo)致誤工誤時(shí)，由甲方核實(shí)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可具實(shí)調(diào)整《生產(chǎn)用工計(jì)劃》。
十一、甲方工作
1、開(kāi)工前向乙方提供設(shè)計(jì)圖紙，乙方應(yīng)妥善使用和保管。
2、甲方有權(quán)對(duì)乙方在生產(chǎn)過(guò)程中的項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量、安全生產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督。達(dá)不到要求時(shí)，提出整改要求直至勒令退場(chǎng)。由此造成的經(jīng)濟(jì)損失甲方從乙方已完項(xiàng)目款項(xiàng)中扣回并保留追償權(quán)利。
3、負(fù)責(zé)提供的生產(chǎn)用設(shè)備安拆和調(diào)試維修工作。乙方未經(jīng)允許擅自改動(dòng)機(jī)電設(shè)備設(shè)置或操作不當(dāng)導(dǎo)致安全事故，責(zé)任和經(jīng)濟(jì)損失由乙方全部承擔(dān)。
十二、乙方工作
1、乙方負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備設(shè)施使用保養(yǎng)，設(shè)備故障報(bào)修。
2、甲方在生產(chǎn)過(guò)程中認(rèn)為乙方有工作人員嚴(yán)重不稱職，影響產(chǎn)品質(zhì)量及工作進(jìn)度時(shí)，可要求乙方更換。
3、生產(chǎn)實(shí)行日?qǐng)?bào)制度，乙方應(yīng)在每日上午上班時(shí)間告知甲方生產(chǎn)進(jìn)度，計(jì)劃完成情況、存在的問(wèn)題和今日生產(chǎn)計(jì)劃。
4、乙方應(yīng)承擔(dān)在本項(xiàng)目在移交前的成品及半成品的保護(hù)責(zé)任。
5、為保證生產(chǎn)質(zhì)量，對(duì)于生產(chǎn)難點(diǎn)乙方應(yīng)先報(bào)甲方公司，經(jīng)甲方確認(rèn)后方可批量生產(chǎn)，否則由此產(chǎn)生的一切責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)。
6、乙方管理人員在生產(chǎn)期間(包括準(zhǔn)備和收尾階段)必須專職在崗。生產(chǎn)項(xiàng)目管理人員必須配置手機(jī)，并保持24小時(shí)開(kāi)機(jī)，保證生產(chǎn)期間(特別是緊急情況下)的通訊暢通，同時(shí)安排節(jié)假日及夜間生產(chǎn)值班。
7、乙方生產(chǎn)負(fù)責(zé)人必須參加甲方召開(kāi)的生產(chǎn)會(huì)議，乙方應(yīng)落實(shí)會(huì)議決定的各項(xiàng)事宜。
8、乙方生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的垃圾、邊角料及廢料應(yīng)隨時(shí)根據(jù)甲方要求有組織的清理運(yùn)至指定地點(diǎn)。
9、乙方生產(chǎn)完畢后，應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)因乙方原因人為損壞的設(shè)備設(shè)施恢復(fù)原狀，若乙方無(wú)能力或未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)恢復(fù)，由甲方派人修復(fù)，費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
10、合同規(guī)定由乙方完成或提供配合的工作(包括會(huì)議約定內(nèi)容)，如乙方拒絕完成或不能按合同要求完成，甲方有權(quán)另行安排其他單位完成，所發(fā)生的費(fèi)用從乙方項(xiàng)目款中扣減，影響工期的責(zé)任由乙方承擔(dān)。
11、產(chǎn)品驗(yàn)收后，乙方人員及自帶設(shè)備設(shè)施在 日內(nèi)清理撤離完畢做到工完場(chǎng)清，并自行承擔(dān)有關(guān)費(fèi)用。
12、乙方自行負(fù)責(zé)生產(chǎn)勞動(dòng)力的組織、調(diào)配及管理，費(fèi)用自理。甲方不對(duì)乙方生產(chǎn)人員的工資、社保等勞務(wù)關(guān)系負(fù)責(zé)。
13、乙方在本合同的執(zhí)行期內(nèi)應(yīng)保守甲方的各項(xiàng)商業(yè)秘密不得將有關(guān)資料透露給任何第三方。乙方應(yīng)教育員工保守甲方的各項(xiàng)商業(yè)秘密如因乙方員工的原因經(jīng)甲方允許事宜除外導(dǎo)致甲方有關(guān)的商業(yè)秘密泄露乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
十四、材料、設(shè)備供應(yīng)
1、甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)生產(chǎn)用材料及生產(chǎn)工具，乙方如臨時(shí)需要申購(gòu)材料需提前并在一天內(nèi)向甲方遞交書(shū)面材料，甲乙雙方必須履行嚴(yán)格的交接手續(xù)，乙方必須指定人員清點(diǎn)數(shù)量、填寫(xiě)交接清單，乙方應(yīng)有指定代表簽名。
2、乙方在生產(chǎn)過(guò)程中使用甲方的設(shè)備及工量具時(shí)(不含啳尺及自然損壞內(nèi)容)，乙方要負(fù)責(zé)維修和保養(yǎng)，嚴(yán)禁任意損壞，如損壞乙方應(yīng)向甲方賠償損失，甲方在結(jié)算時(shí)扣回。
3、材料進(jìn)廠后不得擅自運(yùn)出生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，如發(fā)現(xiàn)甲方將處以乙方其材料價(jià)值加倍的罰款，情節(jié)嚴(yán)重上的送交司法部門處理。
十五、安全生產(chǎn)
乙方在生產(chǎn)過(guò)程中必須加強(qiáng)管理，按有關(guān)規(guī)定采取各項(xiàng)安全保證措施，確保生產(chǎn)安全，否則、因乙方原因引起的一切安全事故所涉及的一切責(zé)任及損失均乙方負(fù)責(zé)。乙方所有人員要積極主動(dòng)的執(zhí)行甲方發(fā)布的《安全設(shè)備操作規(guī)程》，要參與甲方組織的安全培訓(xùn)。
十六、項(xiàng)目移交
乙方應(yīng)在產(chǎn)品驗(yàn)收后規(guī)定日內(nèi)，按甲方提出的整改內(nèi)容限日整改，承包內(nèi)容結(jié)束后，乙方按甲方規(guī)定日內(nèi)撤出全部生產(chǎn)人員、(除收尾項(xiàng)目所需的以外)乙方逾期未向甲方完成移交，視同乙方延誤工期，承擔(dān)延誤工期的違約責(zé)任。
十七、因甲方材料供應(yīng)不及時(shí)、生產(chǎn)計(jì)劃變更或產(chǎn)量減小時(shí)造成的乙方人員誤工或停工時(shí)，乙方應(yīng)
立即調(diào)整撒離部分(30%～40%)人員另行安排，余下的人員應(yīng)由甲方組織工作內(nèi)容并支付日工資。 十八、合同爭(zhēng)議
如遇不可抗力的戰(zhàn)爭(zhēng)、自然災(zāi)害等造成的損失，由甲乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成可向甲方公司所在地法院提起訴訟。
十九、其他
此合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，經(jīng)甲乙雙方簽定后生效，兩份合同書(shū)具有同等法律效力。。附件《生產(chǎn)用工計(jì)劃》。合同未盡事宜，由雙方按實(shí)際情況另行以書(shū)面形式協(xié)商解決。
甲方：
負(fù)責(zé)人：
聯(lián)系電話：
簽訂日期：
加工合同范本簡(jiǎn)單篇3
甲方：
乙方：
根據(jù)《合同法》之規(guī)定，本著互惠互利、共進(jìn)雙贏的原則，經(jīng)雙方友好協(xié)商，就德州實(shí)華24萬(wàn)噸/年燒堿、30萬(wàn)噸/年P(guān)VC搬遷項(xiàng)目設(shè)備庫(kù)工程相關(guān)事宜，達(dá)成協(xié)議條款如下：
一、 工程概況
二、 工期
本工程的加工工期為 因無(wú)法抗拒的自然因素所造成的加工工期延誤必須有雙方簽字認(rèn)可。如果甲方有變更工期順延的，必須雙方簽字認(rèn)可。
三、 甲方的權(quán)利和義務(wù)
1、 保證材料的及時(shí)到位，不得耽誤乙方的加工制作工作。若工程有變更應(yīng)及時(shí)以書(shū)面的形式通知乙方避免費(fèi)工損料。提貨費(fèi)用甲方承擔(dān)。
2、 遵守以上約定并執(zhí)行。
四、 乙方的權(quán)利和義務(wù)
2、 按照?qǐng)D紙制作，保證工期和質(zhì)量。. 配合甲方審閱圖紙，如圖紙出現(xiàn)錯(cuò)誤或不合理之處，應(yīng)積極主動(dòng)向甲方反映進(jìn)行協(xié)商，并出具變更說(shuō)明完善圖紙?jiān)O(shè)計(jì)，達(dá)到甲方設(shè)計(jì)要求。
3、 因甲方材料不及時(shí)到位，乙方有權(quán)停工并不納入工期范圍。甲方提貨時(shí)乙方承擔(dān)裝車的費(fèi)用。
4、 遵守以上約定并執(zhí)行。
五、 技術(shù)要求
1、 甲方提供完整的加工圖紙壹套，乙方根據(jù)圖紙和技術(shù)要求進(jìn)行加工制作不得擅自改動(dòng)圖紙。合同簽訂后乙方根據(jù)工期和甲方要求編排工程進(jìn)度表以利于工程按時(shí)完成。
2、 鋼構(gòu)件拋丸除銹。油漆為中灰防銹漆，漆膜厚度達(dá)到設(shè)計(jì)要求。不含防火涂料的采購(gòu)及涂刷。
3、 本工程的款項(xiàng)不含構(gòu)件加工竣工資料的編制費(fèi)用，如需探傷，費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)，并且不含高強(qiáng)螺栓及抗滑移試驗(yàn)費(fèi)。但應(yīng)為甲方提供方便的途徑以利于工程建設(shè)的順利進(jìn)展。
4、 乙方在加工期間，甲方可隨時(shí)派技術(shù)人員對(duì)加工構(gòu)件進(jìn)行檢驗(yàn)。驗(yàn)收合格后方可出廠。若有錯(cuò)誤及時(shí)返修達(dá)到規(guī)范要求標(biāo)準(zhǔn)讓甲方滿意。
5、 構(gòu)件制作驗(yàn)收?qǐng)?zhí)行GB50205-20_《鋼結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》。
六、 付款方式
合同簽訂3日內(nèi)，甲方付給乙方總加工款的50%作為預(yù)付款，余款按提貨量分期付清。
七、 本合同未盡事宜雙方另行協(xié)商。如協(xié)商不成可向德州人民法院提起訴訟。違約責(zé)任由違約方全部承擔(dān)。
八、 本合同一試兩份。甲乙雙方各執(zhí)一份，雙方簽字或蓋章后生效。
甲方(蓋章簽字)： 乙方：(蓋章簽字)
年 月
年 月 日 日
加工合同范本簡(jiǎn)單篇4
甲方：
乙方：
甲方委托乙方加工 產(chǎn)品，為維護(hù)甲乙雙方的利益，經(jīng)雙方協(xié)商，就有關(guān)代加工事宜達(dá)成如下協(xié)議，以供雙方共同遵守。
第一條 代加工內(nèi)容
甲方委托乙方為其加工系列產(chǎn)品，加工數(shù)量、款式、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求由甲方提供，價(jià)格由雙方協(xié)商確定，另在訂單上詳述。
第二條 甲方責(zé)任
1、按計(jì)劃委托乙方為其加工甲方指定的 產(chǎn)品，總 瓶。
2、向乙方提供加工品款式、數(shù)量、技術(shù)要求、交貨時(shí)間等。
3、負(fù)責(zé)向乙方提供甲方商標(biāo)各種組合、內(nèi)外包裝及其它標(biāo)有商標(biāo)的包裝及印刷品等與乙方加工品有關(guān)的內(nèi)容。
4、甲方有權(quán)對(duì)乙方的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢查監(jiān)督，并提出意見(jiàn)和建議。
5、甲方按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求及甲乙雙方確定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行貨品驗(yàn)收，如經(jīng)驗(yàn)收貨品質(zhì)量不合格，甲方有權(quán)拒收。
6.由于甲方運(yùn)輸及存儲(chǔ)不當(dāng)造成的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題由甲方負(fù)責(zé)。
第三條 乙方責(zé)任
1、嚴(yán)格按照甲方的委托內(nèi)容及要求從事代加工活動(dòng)。
2、按甲方確定的款式、數(shù)量、質(zhì)量等標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)，不得以任何形式和理由改動(dòng)或降低該標(biāo)準(zhǔn)。
3、保證產(chǎn)品質(zhì)量符合所執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的要求。
4、保證提供的產(chǎn)品配方和工藝要求，符合《中華人民共和國(guó)食品法》、《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》等國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，并對(duì)其產(chǎn)品質(zhì)量和安全性負(fù)責(zé)。
5、嚴(yán)格管理甲方提供的商標(biāo)、包裝及印刷品，因乙方管理不善，造成甲方商標(biāo)、飾品及包裝等丟失，所帶來(lái)的后果和責(zé)任，由乙方承擔(dān)。
6、嚴(yán)守甲方的商業(yè)秘密(包括價(jià)格等不方便公布的各種信息，)，不得向任何第三方泄露，否則乙方一次性賠償甲方3-5萬(wàn)元違約金
7、本合同所簽訂的加工品的商標(biāo)及圖案文字、款識(shí)為甲方所有，乙方不得擅自為他人生產(chǎn)或提供。按本合同要求生產(chǎn)的產(chǎn)品由甲方負(fù)責(zé)銷售，沒(méi)有甲方書(shū)面授權(quán)，乙方不得擅自銷售，否則乙方賠償給甲方違規(guī)額的30倍，
第四條 委托方式、交貨地點(diǎn)、付款方式
1. 甲方確定委托加工款式、數(shù)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)后，向乙方發(fā)出委托加工通知單，乙方接到通知單后即按該單的要求進(jìn)行生產(chǎn)，乙方提供的貨品經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后入庫(kù)，交貨地點(diǎn)為甲方指定地點(diǎn)(運(yùn)費(fèi)由乙方承擔(dān))。
2. 甲方自簽訂合同三日內(nèi)向乙方支付包裝材料訂金一萬(wàn)元，在乙方完成各批次訂單后，訂金在最后一批貨款中扣除。
3. 各批次灌裝前支付該批次全部貨款。
第五條 違約責(zé)任
1、如乙方未按照約定的時(shí)間交貨或貨物的數(shù)量、質(zhì)量與合同約定不符，甲方有權(quán)拒收貨品。且因此而發(fā)生的費(fèi)用如檢驗(yàn)、運(yùn)輸、補(bǔ)貨、保險(xiǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)、裝卸等直接損失應(yīng)由乙方承擔(dān)。
2、如乙方擅自生產(chǎn)或銷售帶有甲方商標(biāo)款識(shí)的產(chǎn)品及包裝、印刷品等，一經(jīng)查證，乙方應(yīng)立即停止，并賠償因此給甲方造成的后果和損失。
3、如甲方未及時(shí)向乙方發(fā)出通知單，或未及時(shí)提供包裝物料，造成交貨延遲，其損失由甲方承擔(dān)。
4、甲、乙雙方如有一方違約，除追究違約責(zé)任外，另一方有權(quán)終止本合同。
第六條 合同有效期限
本委托加工合同期限為，自 年 月 日至 年 月 日止，生產(chǎn)期限以甲方通知單確定為準(zhǔn)。
第七條 不可抗力
在本合同期內(nèi)，如因不可抗力因素導(dǎo)致合同無(wú)法繼續(xù)履行，本合同自然終止，雙方互不承擔(dān)責(zé)任。如因國(guó)家政策和政府規(guī)定的調(diào)整變化使本合同無(wú)法繼續(xù)履行，本合同亦自然終止，雙方互不追究對(duì)方責(zé)任。
第八條 爭(zhēng)議解決辦法
甲乙雙方如因履行本合同發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成，依法交由原告方所在地裁決處理。
第九條 其他
1、本合同一式二份，甲乙雙方各一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。
2、如有其他未盡事宜，甲乙雙方可另行簽訂合同附件(或補(bǔ)充協(xié)議)，附件(或補(bǔ)充協(xié)議)與本合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
加工合同范本簡(jiǎn)單篇5
定做方：____________________________________
地址：____________郵碼：____________電話：____________
法定代表人：____________職務(wù)：____________
承攬方：____________________________________
地址：____________郵碼：____________電話：____________
法定代表人：____________職務(wù)：____________
定做方委托承攬方加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
一、合同組成及內(nèi)容
1.1本合同規(guī)范由定做方委托承攬方承攬加工后，將全數(shù)加工制成品交付定做方之一切相關(guān)法律行為。
1.2原物料、包材、加工制成品之具體品種數(shù)量、交期、交貨地、加工費(fèi)金額、支付日期、支付方法，按經(jīng)承攬方確認(rèn)之定做方采購(gòu)單、發(fā)票或其它書(shū)面約定所列，并作為本合同附件;本合同未盡事宜經(jīng)雙方協(xié)商需補(bǔ)充的條款可另附協(xié)議書(shū)，亦視為合同附件。經(jīng)雙方確認(rèn)的往來(lái)信函、傳真、電子郵件等，將作為本合同的組成部分，合同附件及其組成部份與本合同具有同等效力。
二、加工成品
編號(hào)：____________
名稱：____________
規(guī)格：____________
單位：____________
數(shù)量：____________
備注：____________
三、加工成品質(zhì)量要求
3.1按照雙方認(rèn)定的樣品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為檢驗(yàn)合格的標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)檢驗(yàn)，定做方有權(quán)拒收任何低于該樣品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。
3.2承攬方需為每單件產(chǎn)品提供產(chǎn)品合格證。
四、訂單確認(rèn)
4.1定做方委托承攬方開(kāi)發(fā)加工的新產(chǎn)品首次訂貨量每個(gè)單品不得少于____套，再次訂貨量每個(gè)單品不得少于_____套。
4.2定做方以訂貨單形式將訂貨信息傳真給承攬方。
4.3承攬方收到定做方訂單在_____工作日內(nèi)確認(rèn)交貨期及交貨數(shù)量。在正常情況下_____天內(nèi)交貨。大宗訂單指單品訂購(gòu)數(shù)量_____套以上，特殊產(chǎn)品指非承攬方正常產(chǎn)品(正常產(chǎn)品指定做方對(duì)承攬方原有產(chǎn)品沒(méi)有改動(dòng)的情況下)及新產(chǎn)品指定做方提供實(shí)樣或圖紙需要承攬方新開(kāi)發(fā)模具的產(chǎn)品以承攬方確認(rèn)的交貨期為準(zhǔn)。
4.4定做方指定訂貨負(fù)責(zé)人，訂單必須由該負(fù)責(zé)人簽字或蓋有定做方公司公章才生效，否則承攬方不認(rèn)可該訂單的有效性。
4.5定做方傳真給承攬方訂單經(jīng)確認(rèn)后，與本合同具有同等的法律效力。
五、訂單付款方式、交貨時(shí)間、包裝要求
5.1定做方所委托承攬方加工的產(chǎn)品訂單經(jīng)雙方確認(rèn)日起____天內(nèi)，定做方首付該訂單總額的____%給承攬方作為預(yù)付款，余下____%在承攬方發(fā)貨前____天內(nèi)付清給承攬方，承攬方收齊貨款____天內(nèi)發(fā)貨。
5.2產(chǎn)品包裝要求：
六、原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
6.1(用定做方原材料完成工作的，應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定做方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對(duì)定做方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn)，不符合要求的，應(yīng)立即通知定做方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定做方提供的原材料不得擅自更換，對(duì)修理的物品不得偷換零部件。
6.2(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定做方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定做質(zhì)量時(shí)，定做方有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。
6.3交(提)原材料等物品日期計(jì)算，參照本合同規(guī)定執(zhí)行。
七、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
7.1承攬方在依照定做方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定做方;定做方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見(jiàn)。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時(shí)通知定做方，因此造成的損失，由定做方賠償。
7.2定做方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
八、價(jià)款
合同總價(jià)款___________
九、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
9.1按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
9.2承攬方需提供每款新產(chǎn)品的檢測(cè)報(bào)告。
9.3每批產(chǎn)品，定做方按照雙方認(rèn)定的樣品作為檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，如不符合樣品的產(chǎn)品，定做方通知承攬方，承攬方應(yīng)在雙方約定時(shí)間內(nèi)退換符合樣品標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。
9.4定做方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定做方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定做物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題，除定做方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
9.5當(dāng)事人雙方對(duì)委托的定做物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
十、交貨的時(shí)間和地點(diǎn)
10.1交(提)定做物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定做物，應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。
10.2交(提)定做物日期計(jì)算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交定做物的以定做方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)模园l(fā)運(yùn)定做物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定做物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定做物通知中，必須留給定做方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的.，按約定的方法計(jì)算。
十一、包裝、運(yùn)輸及費(fèi)用
11.1發(fā)貨方應(yīng)確保其供料或加工制成品包裝牢固，并保障運(yùn)輸過(guò)程安全。
11.2發(fā)貨方應(yīng)按收貨方確定的運(yùn)輸路線、運(yùn)輸方式、送貨地點(diǎn)委托承運(yùn)單位發(fā)運(yùn)，力求裝足容量或噸位，以節(jié)約費(fèi)用。
11.3承攬方對(duì)定做方供料及定做方對(duì)承攬方運(yùn)送加工制成品之運(yùn)輸及保險(xiǎn)費(fèi)，由承攬方負(fù)擔(dān)。
十二、加工貿(mào)易手冊(cè)、原物料進(jìn)口及成品出口報(bào)關(guān)(若有)
加工貿(mào)易手冊(cè)由定做方按海關(guān)法及相關(guān)法律規(guī)定填報(bào)，但因承攬方向定做方提供資料性文件與實(shí)際進(jìn)口料件不符(包括但不限于重量、品名規(guī)格、數(shù)量、原產(chǎn)地等)，導(dǎo)致定做方在料件進(jìn)口報(bào)關(guān)或加工制成品出口報(bào)關(guān)時(shí)產(chǎn)生一切支出費(fèi)用損失，由承攬方全數(shù)承擔(dān)。
十三、保密條款
13.1承攬方不得將定做方或印有定做方商標(biāo)或標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品置于承攬方工廠展示給除定做方以外的任何第三方。
13.2承攬方未經(jīng)定做方書(shū)面同意，不得將定做方產(chǎn)品或印有定做方商標(biāo)或標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品印刷于承攬方自身或與承攬方有關(guān)的樣本、介紹、圖冊(cè)等宣傳品上。
13.3未經(jīng)定做方事先書(shū)面同意，承攬方不得將定做方產(chǎn)品或印有定做方商標(biāo)或標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品在展銷會(huì)、展覽會(huì)上展覽或展示。
13.4定做方不得將承攬方所報(bào)產(chǎn)品價(jià)格泄漏給任何第三方。
13.5承攬方同意對(duì)所有定做方口頭或書(shū)面的披露或提交給承攬方的保密信息嚴(yán)格保密，所有的(包括但不限于)數(shù)據(jù)、制圖、原料、規(guī)格、手冊(cè)、文件、樣品、模具、產(chǎn)品和其他信息。即使定做方對(duì)承攬方有責(zé)任，仍然不可以使任何第三方直接或間接地輕易地得到上述信息。
13.6承攬方同意根據(jù)國(guó)家規(guī)定的技術(shù)采用技術(shù)措施保護(hù)存在計(jì)算機(jī)中的數(shù)據(jù)，以避免任何第三方從外部輕易地得到上述數(shù)據(jù)，或未經(jīng)授權(quán)的承攬方員工或沒(méi)有資格的員工使用上述數(shù)據(jù)。另外，承攬方同意需要上述數(shù)據(jù)的員工按照程序獲得上述數(shù)據(jù)。
13.7雙方同意定做方提供的包括工業(yè)秘密和技術(shù)秘密的文件均在上述義務(wù)的范圍內(nèi)。
13.8承攬方同意在定做方要求返還上述的樣品和文件時(shí)，承攬方立即返還。即使定做方在這期間與承攬方有關(guān)系，但承攬方也無(wú)權(quán)保留。當(dāng)根據(jù)承攬方的文件澆鑄、再制造、抽選等樣品或其復(fù)制品時(shí)承攬方同意將上述物品與原始文件一起返還給定做方。
13.9上述所有的(包括但不限于)數(shù)據(jù)、制圖、原料、規(guī)格、手冊(cè)、文件、樣品、模具、產(chǎn)品和其他信息，承攬方未經(jīng)定做方同意不得自己使用或者給第三方使用，或者再為第三方加工產(chǎn)品時(shí)使用。
13.10應(yīng)非常小心地對(duì)待專門為生產(chǎn)所發(fā)送的樣品，同時(shí)不能夠讓任何第三方輕易地得到。只有當(dāng)執(zhí)行定單所需時(shí)才能使用照片、掃描或者其他光學(xué)記錄等。無(wú)論如何，將上述物品轉(zhuǎn)給任何第三方都是被禁止的。執(zhí)行完訂單后，上述樣品應(yīng)無(wú)需要求立即返還給定做方。
13.11承攬方和其合法繼承者，如果有同意在樣品和文件或以摘錄或零件的方式交付給他或他們時(shí)，不將此用于給任何第三方或其本身的市場(chǎng)生產(chǎn)制造。
13.12在生產(chǎn)訂單的過(guò)程中定做方和承攬方共同研發(fā)的結(jié)果和其技術(shù)秘密應(yīng)為定做方的無(wú)限制的財(cái)產(chǎn)，未經(jīng)允許，承攬方不得使用。
13.13定做方同意另外用書(shū)面聲明來(lái)約束與訂單生產(chǎn)有關(guān)的所有和其任何員工遵守上述的合同條款。
13.14定做方可以在任何時(shí)間檢查承攬方的保密措施。
十四、違約責(zé)任
14.1未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定做物或完成工作，定做方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)，酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定做方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
14.2交付定做物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定做方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定做方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定做方因此造成的損失。
14.3未按合同規(guī)包裝定做物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定做方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定做方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定做物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
14.4逾期交付定做物(包括返修、更換、補(bǔ)交等)，應(yīng)當(dāng)向定做方償付違約金____元;(合同中無(wú)具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算，向定做方償付違約金)以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
14.5未經(jīng)定做方同意，提前交付定做物，定做方有權(quán)拒收。
14.6不能交付定做物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定做物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。
14.7異地交付的定做物不符合合同規(guī)定，暫由定做方代保管時(shí)，應(yīng)當(dāng)償付定做方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。
14.8實(shí)行代運(yùn)或送貨的定做物，錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定做物的責(zé)任。
14.9由于保管不善致使定做方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定做方因此造成的損失。
14.10未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定做方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定做方調(diào)換、補(bǔ)齊的，由承攬方對(duì)工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
14.11擅自調(diào)換定做方提供的原材料或修理物的零部件，定做方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定做方因此造成的損失。如定做方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定做方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
14.12承攬方違反上述保密義務(wù)的，應(yīng)當(dāng)賠償定做方的所有損失，并加付合同標(biāo)的額的20%的違約金。
十五、不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使本合同不能履行時(shí)，可免予承擔(dān)違約責(zé)任。
十六、合同解除
16.1本合同簽訂后，雙方不得擅自變更和解除。如遇不可抗拒的原因，確實(shí)無(wú)法履行合同，經(jīng)雙方協(xié)商同意后，可予變更或解除合同。但提出方應(yīng)于該原因發(fā)生起二十四小時(shí)內(nèi)通知對(duì)方，辦理變更或解除合同的手續(xù)。
16.2如承攬方在規(guī)定交貨期遲延的____日內(nèi)仍然無(wú)法交付貨物，定做方有權(quán)解除合同，承攬方所收定做方款項(xiàng)應(yīng)如數(shù)退還，如____日內(nèi)不能退還，承攬方還應(yīng)在確定還款之日起每日_____向定做方加付遲延付款違約金。
十七、糾紛的處理
對(duì)本合同發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成，按照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》有關(guān)規(guī)定，提交定做方所在地的人民法院解決。
本合同自________年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定做方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份，交____________(如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。
定做方：_____________________ 承攬方：(客戶)_________________
公章：_______________________ 公章：_________________________
法定代表人：___________________ 法定代表人：_____________________
開(kāi)戶銀行：_____________________ 開(kāi)戶銀行：_______________________
帳號(hào)：_______________________ 帳號(hào)：_________________________
法定地址：_____________________ 法定地址：_______________________
電話：_______________________ 電話：_________________________
傳真：_______________________ 傳真：________________________
日期：________年____月____日 日期：________年____月____日
加工合同范本簡(jiǎn)單篇6
合同編號(hào)：______________
承攬人：_______________________________
法定住址：_____________________________
法定代表人：___________________________
職務(wù)：_________________________________
委托代理人：___________________________
身份證號(hào)碼：___________________________
通訊地址：_____________________________
郵政編碼：_____________________________
聯(lián)系人：_______________________________
電話：_________________________________
傳真：_________________________________
帳號(hào)：_________________________________
電子信箱：_____________________________
定作人：_______________________________
法定住址：_____________________________
法定代表人：___________________________
職務(wù)：_________________________________
委托代理人：___________________________
身份證號(hào)碼：___________________________
通訊地址：_____________________________
郵政編碼：_____________________________
聯(lián)系人：_______________________________
電話：_________________________________
傳真：_________________________________
帳號(hào)：_________________________________
電子信箱：_____________________________
雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù)，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。
第一條承攬人加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費(fèi)
定作物名稱
型號(hào)
規(guī)格
質(zhì)量要求
計(jì)量單位
數(shù)量
加工費(fèi)
單位
總價(jià)
第二條加工成品的完工時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費(fèi)用承擔(dān)
定作物名稱
完工時(shí)間
檢驗(yàn)時(shí)間和地點(diǎn)
檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及方法
包裝標(biāo)準(zhǔn)
包裝費(fèi)承擔(dān)
第三條加工成品的交付時(shí)間、地點(diǎn)、運(yùn)輸方法與運(yùn)費(fèi)承擔(dān)
定作物名稱
交付時(shí)間
交付地點(diǎn)
運(yùn)輸方法
運(yùn)輸價(jià)款承擔(dān)
第四條定作人提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)款等及圖紙、技術(shù)資料
材料名稱
型號(hào)
規(guī)格
質(zhì)量要求
計(jì)量單位
數(shù)量
單價(jià)
總價(jià)
圖紙、技術(shù)資料及交付時(shí)間
第五條原材料交付時(shí)間、地點(diǎn)、包裝、檢驗(yàn)方法、運(yùn)輸
材料名稱
交付時(shí)間
交付地點(diǎn)
交付數(shù)量
包裝要求
檢驗(yàn)方法
運(yùn)輸方法和運(yùn)費(fèi)承擔(dān)
第六條圖紙?zhí)峁?/p>
承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，在____日內(nèi)向定作人提出書(shū)面異議。定作人應(yīng)在收到書(shū)面異議后的____日內(nèi)答復(fù)
第七條轉(zhuǎn)包
1．定作人（是／否）同意將定作物的主要工作交由第三人完成；可以交由第三人完成的工作包括：_________。
2．承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。
3．承攬人未經(jīng)定作人同意將主要工作交由第三人的，定作人有權(quán)解除合同。
4．承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。
第八條保密
承攬人應(yīng)當(dāng)就以下方面保守秘密：________________，未經(jīng)定作人許可，不得留存復(fù)制品或者技術(shù)資料。
第九條變更的損失
定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應(yīng)當(dāng)賠償損失。
第十條協(xié)助
1．承攬工作中定作人應(yīng)對(duì)承攬人提供以下協(xié)助：______________________________。
2．定作人不履行協(xié)助義務(wù)致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在______天內(nèi)履行協(xié)助義務(wù)，并可以順延履行期限。
3．定作人逾期不履行協(xié)助義務(wù)的，承攬人可以解除合同。
第十一條監(jiān)督
承攬人在工作期間，應(yīng)當(dāng)接受定作人必要的監(jiān)督檢驗(yàn)，但定作人不得因監(jiān)督檢驗(yàn)妨礙承攬人的正常工作。
第十二條保管
承攬人應(yīng)當(dāng)妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任。
第十三條加工費(fèi)結(jié)算辦法與時(shí)間
_____________________________________。
第十四條付款
定作人應(yīng)于_________年_________月_________日前向承攬人交付定金_________元；定作人應(yīng)于_________年_________月_________日前向承攬人交付預(yù)付款_________元。定作人不履行合同的，無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金。承攬人不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作人不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請(qǐng)求返還。
第十五條留置
定作人未向承攬人支付報(bào)酬的，承攬人（是／否）可以留置定作物。
第十六條本合同解除的條件：
1．定作人可以隨時(shí)解除合同，但應(yīng)及時(shí)書(shū)面通知承攬人，并承擔(dān)由此給承攬人造成的損失。
2．合同期限屆滿，雙方不再續(xù)簽本合同；
3．雙方通過(guò)書(shū)面協(xié)議解除本合同；
4．因不可抗力致使合同目的不能實(shí)現(xiàn)的；
5．在合同期限屆滿之前，當(dāng)事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務(wù)的；
6．當(dāng)事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實(shí)現(xiàn)的；
第十七條質(zhì)量保證
承攬人對(duì)定作物的質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限為：_________。其保證質(zhì)量的前提條件為：_______________________。
第十八條違約責(zé)任
1．承攬人的違約責(zé)任
（1）承攬人如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，定作人同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，承攬人應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過(guò)修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定的.有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。
（2）承攬人交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，定作人仍然需要的，承攬人應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；定作人不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬人賠償。
（3）因承攬人包裝不善造成定作物毀損的，由承攬人賠償損失。
（4）承攬人逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向定作人償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價(jià)款總額的_________‰償付違約金。
（5）承攬人不能交付定作物的，應(yīng)向定作人償付不能交付定作物部分價(jià)款總值_________％的違約金。
（6）由承攬人負(fù)責(zé)送貨的，如運(yùn)輸中造成定作物損壞，承攬人應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則定作人有權(quán)拒收。
2．定作人的違約責(zé)任
（1）定作人如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬人因此造成的損失。
（2）定作人如中途廢止合同，應(yīng)償付承攬人未履行部分定作物價(jià)款總值_________％的違約金。
（3）定作人如未按合同規(guī)定的時(shí)間向承攬人提供圖紙和其它技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應(yīng)當(dāng)償付承攬人因停工待料的損失。
（4）定作人如超過(guò)合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向承攬人償付違約金。
（5）定作人如無(wú)故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬人因此造成的損失。
（6）定作人如變更交付定作物地點(diǎn)，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十九條聲明及保證
承攬人：
1．承攬人有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2．承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)（________________）均已辦妥并合法有效。
3．在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
定作人：
1．定作人有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2．定作人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)（________________）均已辦妥并合法有效。
3．在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十條通知
1．根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來(lái)及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書(shū)面形式，可采用_________（書(shū)信、傳真、電報(bào)、當(dāng)面送交等）方式傳遞。以上方式無(wú)法送達(dá)的，方可采取公告送達(dá)的方式。
2．各方通訊地址如下：______________________________。
3．一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起____日內(nèi)，以書(shū)面形式通知對(duì)方；否則，由未通知方承擔(dān)由此而引起的相關(guān)責(zé)任。
第二十一條合同的變更
本合同履行期間，發(fā)生特殊情況時(shí)，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應(yīng)及時(shí)書(shū)面通知對(duì)方，征得對(duì)方同意后，雙方在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)（書(shū)面通知發(fā)出_________天內(nèi)）簽訂書(shū)面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書(shū)面文件，任何一方無(wú)權(quán)變更本合同，否則，由此造成對(duì)方的經(jīng)濟(jì)損失，由責(zé)任方承擔(dān)。
第二十二條合同的轉(zhuǎn)讓
除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外，本合同所規(guī)定雙方的任何權(quán)利和義務(wù)，任何一方在未經(jīng)征得另一方書(shū)面同意之前，不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓，未經(jīng)另一方書(shū)面明確同意，均屬無(wú)效。
第二十三條爭(zhēng)議的處理
1．本合同受中華人民共和國(guó)法律管轄并按其進(jìn)行解釋。
2．本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第____種方式解決
（1）提交_________仲裁委員會(huì)仲裁；
（2）依法向人民法院起訴。
第二十四條不可抗力
1．如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務(wù)，該義務(wù)的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應(yīng)予中止。
2．聲稱受到不可抗力事件影響的一方應(yīng)盡可能在最短的時(shí)間內(nèi)通過(guò)書(shū)面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方，并在該不可抗力事件發(fā)生后_________日內(nèi)向另一方提供關(guān)于此種不可抗力事件及其持續(xù)時(shí)間的適當(dāng)證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書(shū)面資料。聲稱不可抗力事件導(dǎo)致其對(duì)本合同的履行在客觀上成為不可能或不實(shí)際的一方，有責(zé)任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3．不可抗力事件發(fā)生時(shí)，雙方應(yīng)立即通過(guò)友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復(fù)履行各自在本合同項(xiàng)下的各項(xiàng)義務(wù)。如不可抗力及其影響無(wú)法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力，則雙方可協(xié)商解除合同或暫時(shí)延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無(wú)須為此承擔(dān)責(zé)任。當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責(zé)任。
4．本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無(wú)法預(yù)料或即使可預(yù)料到也不可避免且無(wú)法克服，并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的，使該方對(duì)本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實(shí)際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災(zāi)害如水災(zāi)、火災(zāi)、旱災(zāi)、臺(tái)風(fēng)、地震，以及社會(huì)事件如戰(zhàn)爭(zhēng)（不論曾否宣戰(zhàn)）、動(dòng)亂、罷工，政府行為或法律規(guī)定等。
第二十五條合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確，合同雙方當(dāng)事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習(xí)慣及關(guān)聯(lián)條款的內(nèi)容，按照通常理解對(duì)本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十六條補(bǔ)充與附件
本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，雙方可以達(dá)成書(shū)面補(bǔ)充合同。本合同的附件和補(bǔ)充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第二十七條合同的效力
1．本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
2．有效期為_(kāi)________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
3．本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力。
承攬人（蓋章）：_________定作人（蓋章）：__________
法定代表人（簽）：_____法定代表人（簽）：______
委托代理人（簽）：_____委托代理人（簽）：______
簽訂地點(diǎn)：_______________簽訂地點(diǎn)：________________
_________年_____月_____日_________年______月_____日
加工合同范本簡(jiǎn)單篇7
協(xié)議編號(hào)：
簽定地點(diǎn)：
甲方：
乙方：
甲、乙雙方本著平等、互利的原則，經(jīng)共同友好協(xié)商，達(dá)成以下協(xié)議：
第一條 委托加工的產(chǎn)品
本協(xié)議中所指產(chǎn)品為甲方委托乙方生產(chǎn)的__MP3播放器.
第二條 合作期限
本協(xié)議在雙方簽名及蓋章后生效，至_年__月__日為止。
第三條 加工生產(chǎn)形式、加工生產(chǎn)的期限
3.1甲方以委托加工形式委托乙方生產(chǎn)上述產(chǎn)品，由甲方向乙方提供書(shū)面《授權(quán)書(shū)》。
3.2產(chǎn)品詳細(xì)內(nèi)容《產(chǎn)品詳細(xì)清單確認(rèn)單》。
3.3甲方委托乙方生產(chǎn)的產(chǎn)品，乙方應(yīng)在生產(chǎn)料件備齊后14天的時(shí)間內(nèi)完成，具體交貨時(shí)間見(jiàn)訂單。
乙方應(yīng)在確認(rèn)的時(shí)間內(nèi)準(zhǔn)時(shí)交貨。
第四條 甲乙雙方交易的程序
1 甲乙雙方指定以下人員負(fù)責(zé)處理雙方有關(guān)業(yè)務(wù)往來(lái)：
甲方授權(quán)代表姓名： 乙方授權(quán)代表人：
電話： 電話：
4.2訂貨：甲方正式訂貨，應(yīng)在乙方確認(rèn)樣機(jī)后，提前 天以書(shū)面形式向乙方下達(dá)《產(chǎn)品訂貨單》，
續(xù)訂貨需提前 天以書(shū)面形式向乙方下達(dá)訂貨單。甲方應(yīng)填寫(xiě)由乙方提供的《產(chǎn)品訂貨單》，簽名蓋章傳真至乙方。乙方在收到甲方訂單的第二個(gè)工作日以書(shū)面形式向甲方答復(fù)。乙方應(yīng)在書(shū)面答復(fù)之日起 天內(nèi)交貨。
4.3 乙方應(yīng)按訂單約定的時(shí)間交貨。
第五條 產(chǎn)品的價(jià)格和貨款的支付
5.1 貨物的價(jià)格由甲、乙雙方另行約定，以《產(chǎn)品訂貨單》中的價(jià)格為準(zhǔn)。
5.2 甲方在得到乙方的書(shū)面確認(rèn)后,甲方二個(gè)工作日內(nèi)按照乙方書(shū)面指示支付訂貨約定的訂金，乙方開(kāi)始生產(chǎn)備貨，發(fā)貨前乙方以書(shū)面方式通知甲方付款。(這次以現(xiàn)金付)
第六條 貨物的交付和運(yùn)輸費(fèi)用的承擔(dān)
6.1 交貨目的地：
6. 2 產(chǎn)品至甲方倉(cāng)庫(kù)的運(yùn)雜費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé).
第七條 產(chǎn)品的檢驗(yàn)，驗(yàn)收
7.1乙方根據(jù)甲方的要求將貨物交到雙方約定的地點(diǎn)，并在發(fā)貨的同時(shí)提供該批次產(chǎn)品的出廠測(cè)試記錄.甲方自收到貨物后二個(gè)工作日內(nèi)(節(jié)假日順延)完成檢驗(yàn)，如與訂單數(shù)量、規(guī)格不符或包裝嚴(yán)重?fù)p壞，甲乙雙方本著友好協(xié)商的原則，最遲在下批交貨時(shí)解決問(wèn)題。由此發(fā)生的費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
7.2 如若不合格比例超過(guò)雙方協(xié)議的比例而造成甲方無(wú)法使用，甲方在收貨后三個(gè)工作日內(nèi)以書(shū)面通知乙方，由此造成甲方產(chǎn)銷脫鉤的現(xiàn)象，甲方保留由此造成的損失的索賠權(quán)力。
第八條 產(chǎn)品品質(zhì)條款
8.1品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn):乙方必須嚴(yán)格按照甲方提供的檢測(cè)軟件和規(guī)格書(shū)所承諾的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行本產(chǎn)品的生產(chǎn)和向甲方批量供貨，甲方按此標(biāo)準(zhǔn)對(duì)訂單產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收。
8.2 乙方保證為甲方代購(gòu)物料的品質(zhì)達(dá)到規(guī)格書(shū)所承諾的標(biāo)準(zhǔn). 如有問(wèn)題乙方在5日之內(nèi)替換每一個(gè)有障的材料。
8.3 乙方承諾所提供之產(chǎn)品的開(kāi)箱合格率不得低于所訂貨物的98%.
8. 4 原則上不合格產(chǎn)品的判定以雙方共同確認(rèn)《MP3成品檢驗(yàn)規(guī)范》為準(zhǔn)。如出現(xiàn)《MP3成品檢驗(yàn)規(guī)范》之外的質(zhì)量問(wèn)題，雙方應(yīng)本著合作態(tài)度協(xié)商處理
第九條 售后服務(wù)條款
9.1 乙方承諾銷售給甲方的產(chǎn)品在正常使用的情況下，在交貨后13個(gè)月內(nèi)提供免費(fèi)保修，并在十五個(gè)工
作日之內(nèi)完成相應(yīng)工作。因甲方供應(yīng)的材料引起的質(zhì)量因素和人為因素造成的質(zhì)量問(wèn)題除外。
9.2 乙方需在收到維修的產(chǎn)品15個(gè)工作日內(nèi)將其修復(fù)或更換合格部件返還甲方。
9.3 乙方提供的更換后的產(chǎn)品的質(zhì)量保證期順延。
9.4 甲方承擔(dān)甲方售后服務(wù)部至乙方的維修部運(yùn)費(fèi)，乙方承擔(dān)乙方的維修部至甲方售后服務(wù)部的運(yùn)費(fèi)。甲乙雙方各自承擔(dān)相關(guān)的運(yùn)輸保險(xiǎn).
9.5 甲方應(yīng)對(duì)不合格品標(biāo)明詳細(xì)故障現(xiàn)象，利于乙方順利維修。為了了解產(chǎn)品的修復(fù)狀況，乙方應(yīng)向甲
方提交每一次由甲方返回不良品維修報(bào)告或故障分析報(bào)告，并詳細(xì)說(shuō)明故障原因，乙方在返還維修品時(shí)應(yīng)隨貨將此報(bào)告提交給甲方;
9.6 乙方保證維修品性能達(dá)到新品出廠標(biāo)準(zhǔn)。
9.7 如果乙方合同產(chǎn)品在使用過(guò)程中出現(xiàn)甲方技術(shù)部門不能解決的問(wèn)題，甲方以書(shū)面形式將故障現(xiàn)象、
工作環(huán)境、發(fā)生的過(guò)程等資料等通知乙方，乙方技術(shù)工程師接到通知后須迅速反應(yīng)，對(duì)一般性問(wèn)題要求必須在五個(gè)工作日內(nèi)予以解決。
9.8 維修期限以本協(xié)議規(guī)定為準(zhǔn)，不受本協(xié)議終止約束，在本協(xié)議終止后包括協(xié)議期滿終止或執(zhí)行中途因故終止，也無(wú)論是否續(xù)簽訂新協(xié)議，都不影響乙方對(duì)所銷售的產(chǎn)品保修承諾;
9.9乙方負(fù)責(zé)對(duì)甲方技術(shù)人員進(jìn)行培訓(xùn)。
第十條 甲方的權(quán)利和義務(wù)
10.1 尊重本協(xié)議產(chǎn)品的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，防止發(fā)生任何侵害乙方知識(shí)產(chǎn)權(quán)的行為。
10.2 在簽訂本協(xié)議前，乙方應(yīng)對(duì)提供的樣品進(jìn)行兼容性測(cè)試，并提供測(cè)試報(bào)告。
10.3 甲方有義務(wù)協(xié)助乙方對(duì)第三方侵犯乙方產(chǎn)品知識(shí)產(chǎn)權(quán)的行為進(jìn)行阻止。
10. 4 甲方委托乙方生產(chǎn)的有商標(biāo)產(chǎn)品,如有侵權(quán)問(wèn)題,甲方負(fù)全部責(zé)任
第十一條 乙方的權(quán)利和義務(wù)
11.1 保證本協(xié)議產(chǎn)品為質(zhì)量合格品，如確系乙方產(chǎn)品本身質(zhì)量發(fā)生問(wèn)題，乙方有責(zé)任予以免費(fèi)更換。
11.2 正常情況(質(zhì)量無(wú)問(wèn)題)，乙方對(duì)甲方訂購(gòu)的產(chǎn)品不承擔(dān)退貨、調(diào)貨、換版本升級(jí)的義務(wù)。
11.3 有義務(wù)保護(hù)甲方的商業(yè)與技術(shù)秘密，如乙方泄密，甲方有權(quán)追索經(jīng)濟(jì)賠償。
11.4 尊重本協(xié)議產(chǎn)品的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，防止發(fā)生任何侵害甲方商標(biāo)權(quán)的行為。
11.5 乙方保證所提供的委托加工的產(chǎn)品與甲方測(cè)試的產(chǎn)品內(nèi)容完全一致。
第十二條 違約事項(xiàng)及違約責(zé)任
12.1違約：下述情況屬違約行為
(1) 乙方直接或間接(在不通過(guò)甲方的情況下)向第三方銷售甲方授權(quán)生產(chǎn)的產(chǎn)品。
(2) 乙方未按合同要求提供合格產(chǎn)品以及售后服務(wù)。
(3) 乙方在接到甲方《產(chǎn)品訂貨單》，同時(shí)乙方收到訂貨單總金額30%的貨款后的二十一個(gè)工作日內(nèi)不能正常交貨，不可抗力除外。
(4)甲方超過(guò)約定時(shí)間取消訂單。
(5)甲方超過(guò)約定時(shí)間支付相應(yīng)的貨款。
12.2 違約責(zé)任
(1)乙方如有前項(xiàng)(3)款所規(guī)定的違約的行為，甲方有權(quán)向乙方追償違約金。
(2)甲方如有前項(xiàng)(4)、(5)款所規(guī)定的違約行為，乙方有權(quán)沒(méi)收訂金。并且，甲方應(yīng)承擔(dān)違約金(每
天按乙方應(yīng)收賬款的0.05%計(jì)算)。
第十三條 責(zé)任和權(quán)利的轉(zhuǎn)移
本協(xié)議只對(duì)甲、乙雙方有效，對(duì)甲乙雙方的合作單位、子公司等無(wú)效。本合同的責(zé)任、權(quán)利不可轉(zhuǎn)移。任何一方的關(guān)聯(lián)單位，都不能成為本合同的自然承接者。
第十四條 知識(shí)產(chǎn)權(quán)
甲方保證授權(quán)予乙方生產(chǎn)的商標(biāo)為甲方合法取得，并有權(quán)授予乙方制造產(chǎn)品(注MP3系列)之用，絕無(wú)侵犯他人商標(biāo)權(quán)。如因侵犯他人商標(biāo)權(quán)而發(fā)生的糾紛甲方應(yīng)負(fù)責(zé)解決，乙方因此受到損害的，甲方應(yīng)賠償一切損失(含律師費(fèi))。
第十五條 保密條款
在協(xié)議有效期內(nèi)或協(xié)議終止后，甲、乙雙方中的任何一方，未經(jīng)另一方同意，均不得向第三方泄露本合同的內(nèi)容及在合作期所獲得的另一方的商業(yè)秘密。
第十六條 協(xié)議的終止
協(xié)議一方如違反本協(xié)議任一條之規(guī)定或有其它違法行為時(shí)，經(jīng)對(duì)方限期催告而未改正。另一方可以終止本協(xié)議，并請(qǐng)求損害賠償。
第十七條 爭(zhēng)議的解決.
在本協(xié)議的執(zhí)行中發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)友好協(xié)商，協(xié)商不成時(shí)，提請(qǐng)深圳仲裁委員會(huì)進(jìn)行仲裁。
第十八條 本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
第十九條 本協(xié)議的附件是協(xié)議的組成部分，與本協(xié)議具有同等的法律效力。
甲方全稱：乙方全稱：
單位蓋章：?jiǎn)挝簧w章：
簽約代表：簽約代表：
公司地址: 公司地址:
聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：
傳 真: 傳 真: